Ingyenes árajánlatkérés 📞 +36 20 475 9855

  • Országosan Igyenes Kiszállás
  • info@lapostetomester.hu
Díjmentes Ajánlatkérés

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Hatályos: 2025. június 1-től
Weboldal: www.lapostetomester.hu

1. Bevezetés
Jelen dokumentum a www.lapostetomester.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történő kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés és a közvetítői tevékenység keretében végzett adatkezelés feltételeit tartalmazza. A Weboldalt üzemeltető vállalkozás:

Beta Sunrise Nyílászáró és Árnyékolástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 117. 3. em. 6. ajtó
Cégjegyzékszám: 01-09-424828
Adószám: 32452286-2-41
E-mail: info@lapostetomester.hu
Telefon: +36 20 475 9855

A Beta Sunrise Kft. a Weboldalon közvetítői szerepben van jelen, és nem végez kivitelezési tevékenységet. A kivitelezést a lent részletezett partnercég végzi.

2. Kivitelező partner
Vegetable Agro s.r.o.
Székhely: Vojany 86, 076 72 Vojany, Szlovákia
Cégjegyzékszám: 53803141
Adószám (IČ DPH): SK2121496630
Bejegyző bíróság: Okresný súd Košice I

A kivitelezési szerződés közvetlenül a Megrendelő és a Kivitelező között jön létre. A Beta Sunrise Kft. nem válik a szerződés részévé.

3. Szolgáltatások
A Weboldalon keresztül az alábbi szolgáltatásokra lehet ajánlatot kérni:

  • Lapostető szigetelés

  • Lapostető javítás

  • Teljes lapostető felújítás

  • Zártcellás hőszigetelés

4. Ajánlatkérés és szerződéskötés
A Megrendelő az ajánlatkérő űrlap kitöltésével, e-mailen vagy telefonon keresztül vehet kapcsolatba. Az ajánlatkérés önmagában nem minősül szerződésnek. A beérkező igényeket a Beta Sunrise Kft. közvetíti a Kivitelező felé. A kivitelezési szerződés a Megrendelő és a Kivitelező között jön létre.

5. Fizetés és előleg
A fizetési feltételeket, az esetleges előleget vagy foglalót a Megrendelő és a Kivitelező közvetlenül egyeztetik. A Beta Sunrise Kft. nem vesz részt a pénzügyi teljesítésben és nem kezel fizetési adatokat.

6. Felelősség kizárása
A Beta Sunrise Kft. nem vállal felelősséget a kivitelezés minőségéért, teljesítéséért, határidejéért vagy az abból eredő károkért. A szolgáltatásokért kizárólag a Kivitelező tartozik felelősséggel.

7. Adatkezelés

7.1. Adatkezelő:

  • Beta Sunrise Kft. mint a Weboldalon történő kapcsolatfelvétel közvetítője

  • Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. – technikai üzemeltető és adattároló

7.2. Adatkezelés célja:

  • Ajánlatkérés feldolgozása és továbbítása a kivitelező részére

  • Kapcsolattartás a Megrendelővel

  • Jogszabályi kötelezettségek teljesítése (pl. számviteli)

  • Marketingtevékenység (pl. remarketing kampányok a Google, Facebook, TikTok felületén)

7.3. Kezelt adatok köre:

  • Név

  • E-mail cím

  • Telefonszám

  • IP-cím

  • Weboldalhasználati adatok (cookie-kon keresztül)

7.4. Adatkezelés időtartama:

  • Kapcsolatfelvételtől számított maximum 12 hónap

  • Jogszabály által előírt esetekben (pl. számviteli adatok): 8 év

7.5. Adatok továbbítása:
A Megrendelő adatait a Beta Sunrise Kft. kizárólag a Vegetable Agro s.r.o. felé továbbítja a szerződéskötés és teljesítés céljából.

7.6. Érintetti jogok:

  • Hozzáférés kérése az adataihoz

  • Helyesbítés kérése

  • Törlés kérése („elfeledtetéshez való jog”)

  • Adatkezelés korlátozásának kérése

  • Adathordozhatósághoz való jog

  • Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintetti jogokat a fenti elérhetőségeken lehet gyakorolni. Panasszal az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: www.naih.hu

7.7. Jogszabályi alapok:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

    1. évi CXII. törvény (Infotv.)

    1. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)

8. Cookie-k (sütik)

A Weboldal sütiket alkalmaz a működéshez, statisztikai célból és remarketing célokra. Harmadik fél sütik is működhetnek (Google Ads, Meta/Facebook, TikTok), melyek célja személyre szabott hirdetések megjelenítése.

A cookie-król részletes információk itt érhetők el:

A cookie-k használata a böngésző beállításaiban bármikor korlátozható. A Weboldal látogatása a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

9. Kapcsolat
E-mail: info@lapostetomester.hu
Telefon: +36 20 475 9855
Weboldal: www.lapostetomester.hu

2. Impresszum (Jogi nyilatkozat)

A Weboldal üzemeltetője:
Beta Sunrise Kft.
Székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 117. 3. em. 6. ajtó
E-mail: info@lapostetomester.hu
Telefon: +36 20 475 9855
Adószám: 32452286-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-424828

Scroll to Top